张凤海律师亲办案例
非己违约,为何附款
来源:张凤海律师
发布时间:2013-07-23
浏览量:527

【案情简介】

    20064月,某建筑公司与某木业公司签订《建筑工程承包合同》,约定由建筑公司为木业公司修建厂房,木业公司支付工程款。因厂房修建在木业公司向某村租赁的耕地上,厂房还在施工之中即被作为违章建筑查处,被勒令停工,并被要求限期拆除,否则将被强拆。建筑公司与木业公司协商,要求木业公司支付已经修建部分的工程款,木业公司以该工程停工是政府要求的,责任不在己方,自己不应当支付工程款为由,拒绝向建筑公司支付工程款。协商未果,建筑公司将木业公司告上了法庭,要求其支付工程款近57万元。

【争议焦点】

张凤海律师接受建筑公司的委托,作为其代理人参加了案件的审理。在庭审中,木业公司答辩认为:双方签订的《建筑工程承包合同》无效;是建筑公司的行为导致不能继续施工;工程为不合格工程等为理由,拒绝向建筑公司支付工程款。张凤海律师代表建筑公司反驳认为:双方签订的《建筑工程承包合同》是合法有效的;办理建设工程的相关建设手续都是木业公司的义务,是木业公司的行为导致合同无法继续履行;工程为合格工程等,认为木业公司应当支付全部工程款。在举证质证中,张凤海律师举示了大量证据证明:在建厂房被停工,责任在木业公司,木业公司应当向建筑公司支付全部工程款。

人民法院采纳了张凤海律师的意见,后双方又对工程款的金额产生较大争议,在经过两次工程造价鉴定后,最终确定了工程款金额为56万元。

【审理结果】

人民法院判决木业公司限期向建筑公司支付清全部工程款56万元。

以上内容由张凤海律师提供,若您案情紧急,找法网建议您致电张凤海律师咨询。
张凤海律师高级合伙人律师
帮助过6950好评数45
  • 办案经验丰富
  • 服务态度好
  • 咨询解答快
重庆睿渝律师事务所
LAWYER INFORMATION
律师信息
  • 律师姓名:
    张凤海
  • 执业律所:
    重庆睿渝律师事务所
  • 职  务:
    高级合伙人律师
  • 执业证号:
    15001*********368
CONTACT ME
联系本人
  • 服务地区:
    重庆-重庆
  • 地  址:
    重庆睿渝律师事务所